Νομικά

Για την πληρωμή του αναδόχου για εκτέλεση εργασιών που υπερβαίνουν το 50% του συμβατικού αντικειμένου της εργολαβίας (βάσει των διατάξεων περί αδικαιολογήτου πλουτισμού) , πρέπει να διευκρινίζεται πάντοτε αν αυτές εκτελέσθηκαν μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ή προφορική εντολή (σε περίπτωση επειγουσών περιπτώσεων) που καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να προβεί σε καμιά τροποποίηση στη μορφή του έργου, την ποιότητα, το είδος ή την ποσότητα των εργασιών χωρίς έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. Για την πραγματοποίηση των μεταβολών αυτών συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και , αν απαιτείται , και πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές μονάδας νέων εργασιών.

Κατά την κατάρτιση του συγκριτικού πίνακα, οι ποσότητες των μη προβλεπομένων από τη σύμβαση εργασιών (νέων) που μπορούν να περιληφθούν σ' αυτόν προς εκτέλεση από τον ανάδοχο χωρίς προηγούμενη ιδιαίτερη συμφωνία μαζί του προσδιορίζονται από το όριο που θέτει η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984, δοθέντος ότι με την διάταξη αυτή παρέχεται στον ανάδοχο η δυνατότητα να αρνηθεί την εκτέλεση νέων εργασιών, κατά το μέρος που αυτή συνεπάγεται αύξηση πέραν του 50% της συμβατικής δαπάνης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών, όπως οι ομάδες αυτές προσδιορίζονται από τη σύμβαση.

Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, σταθερότητα των αναθεωρημένων συμβατικών τιμών καθόλη τη διάρκεια του έργου, δεν στερεί το αρμόδιο δικαστήριο από την δυνατότητα να παρεμβαίνει διορθωτικά στις συμβάσεις, όχι μόνο όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 388 ΑΚ αλλά και τα άρθρα 200 και 288 ΑΚ, τα οποία έχουν ανάλογο εφαρμογή, επειδή αποδίδουν γενική αρχή του δικαίου. Καθορισμός προσθέτων τιμών υλικών κατασκευής του έργου πλέον των συμβατικών, προς κάλυψη ζημίας λόγω υποτίμησης της δραχμής.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί μεγαλύτερη ποσότητα εργασιών από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση, εφόσον το επιβάλλει η αρτιότητα του έργου, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της αξίας της αντίστοιχης προς τη συμβατικώς προβλεπόμενη εργασία ή ομάδα (ομοειδών) εργασιών και αμείβεται βάσει των συμβατικών τιμών μονάδας. Επίσης υποχρεούται εάν παραστεί ανάγκη να εκτελεί και εργασίες που δεν προβλέπονται από τη σύμβαση, μέχρι ποσού ίσου με το ¼ της συνολικής δαπάνης του συμβατικού προϋπολογισμού και αμείβεται βάσει κανονιζομένων τιμών μονάδας.

Συμπληρωματικές εργασίες -. Περίπτωση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατόπιν κατάρτισης και συμπληρωματικής συμβάσεως και σύνταξης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία Α.Π.Ε., που περιλαμβάνει τις νέες εργασίες ,την ποσότητα και την τιμή μονάδας τους καθώς και αντίστοιχου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , εφόσον οι εν λόγω εργασίες δεν είχαν τιμολογηθεί. Η έγκριση των ανωτέρω πράξεων πρέπει να ενεργείται από την Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε εύλογο χρόνο, ως εύλογος δε χρόνος θεωρείται το τρίμηνο από την υποβολή τους σε αυτήν.

Δεν προβλέπεται η καταβολή τόκου υπερημερίας επί καθυστερήσεως εγκρίσεως Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και Σ.Π. . Πάντως , δεν νοείται καθυστέρηση και , συνεπώς , υπερημερία του κυρίου έργου , σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου υπογράψει με επιφύλαξη το Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τον Σ.Π. και κινήσει κατΆ αυτών ενδικοφανή διαδικασία.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

΄Οταν ο φορέας κατασκευής του δημοσίου έργου επιφέρει σ' αυτό τροποποιήσεις, αναγκαίες για την αρτιότητα ή τη λειτουργικότητα του έργου, για τις οποίες συντάσσεται συγκριτικός πίνακας και πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών, οι αιτιάσεις του αναδόχου που αφορούν το περιεχόμενο του εν λόγω συγκριτικού πίνακα ή του ως άνω πρωτοκόλλου, προβάλλονται με ένσταση κατά των πράξεων αυτών, που ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας από την κοινοποίησή τους.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

Δεν δικαιούται αποζημίωσης ή αμοιβής ο ανάδοχος ο οποίος εκτελεί εργασίες μη προβλεπόμενες από τη σύμβαση κατά ποσότητα ή είδος που η δαπάνη τους υπερβαίνει το 50% του συνολικού συμβατικού έργου. Κατ΄ εξαίρεση δικαιούται αμοιβής ή αποζημίωσης, εφόσον προέβη στις εν λόγω εργασίες κατόπιν έγγραφης εντολής της υπηρεσίας, ή σε επείγουσες περιπτώσεις μετά από προφορική εντολή της υπηρεσίας στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, η οποία καταχωρήθηκε στο ημερολόγιο του έργου.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.